Открытый конкурс №1 на право заключение муниципального контракта на установку систем автоматической пожарной сигнализации
Вид материала | Конкурс |
- Инструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие, 1437.49kb.
- Пример оформления акта о приемке установки пожарной сигнализации, 24.18kb.
- Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на организацию отдыха, 39.23kb.
- Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения,, 820.74kb.
- Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на осуществление обязательного, 823.54kb.
- 4 Перечень помещений складских зданий, которые должны быть оборудованы автоматической, 6047.03kb.
- Конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для муз, 276.48kb.
- Конкурсная документация размещена на сайтах, 16.94kb.
- Дефектный акт на монтаж пожарной сигнализации в действующем здании школы д. Абалачи, 33.21kb.
- Администрация муниципального образования муниципального района «боровский район» калужской, 26.23kb.
6. Подписи сторон
«Заказчик» «Поставщик»
_______________/____________ _________________/_____________
м.п. м.п.
Форма №9
СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА
Участник размещения заказа
_______________________________________________________________________
Наименование посещенного объекта с указанием № лота _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата посещения объекта «_____» _________________ 200_ года.
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
подтверждаю посещение вышеуказанного объекта для подготовки заявки на участие в конкурсе.
___________________________________ _________________
фамилия, имя, отчество (участника размещения заказа) (подпись)
М.П.
«____»________________ 200_г.
__________________________________ __________________
фамилия, имя, отчество (муниципального заказчика) (подпись)
М.П.
«____»________________ 200_г.
Форма №10
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
_______________ «_____» ______________200 г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель (лицензия № ________ от ________ г.), в лице _________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТEЛЬ, в соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение муниципального контракта на установку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и содержание противопожарной сигнализации, перечисляет, а ЗАКАЗЧИК принимает денежное обеспечение в размере 20,0% от суммы контракта в соответствии с информационной картой. Залог вносится в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей в качестве обеспечения выполнения муниципального контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ залог не позднее 5 (пяти) банковских дней после выполнения муниципального контракта и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. За несвоевременный возврат залога выполнения контракта ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных договором.
4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров меры ответственности к сторонам будут применяться в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Реквизиты сторон.
«Заказчик» «Исполнитель»
ИНН / КПП | | |
Полное наименование предприятия | | |
Населенный пункт | | |
Адрес в населенном пункте | | |
Контактный телефон | | |
Номер расчетного счета | | |
Наименование банка | | |
БИК | | |
Номер корсчета | | |
- Подписи сторон
«Заказчик» «Поставщик»
____________/____________________ ____________________/_______________ .
м.п. м.п
Проект муниципального контракта №______
на установку систем автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
г.Чаплыгин «____»___________200__ г.
От имени __________________________ в целях обеспечения муниципальных нужд района муниципальный заказчик _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(именуемый в дальнейшем «Заказчик») в лице _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________, действующий на основании ______________, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(именуемое в дальнейшем «Подрядчик») в лице ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(лицензия № __________ от «___»____________200__г.) действующий на основании ______________
____________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ заключили между собой на основании решения единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Липецкого района (протокол №______ от «__»___________200__г.) нижеследующий Муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт).
1. Предмет контракта.
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения муниципальных нужд на _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
финансируемого за счет средств районного бюджета.
1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работы собственными и привлеченными силами по _________________________________________________________
вышеуказанного объекта.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
1.4. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5% такой цены.
2. Цена, порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________________________________
(________________________________________________________________________________) руб. в действующих ценах и является фиксированной на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Оплате подлежат работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и локальным сметным расчетом, предоставленным им на конкурс в составе конкурсного предложения. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате только после подписания обеими сторонами в установленном порядке акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 в течение 20 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ устанавливается с «___»____________200__г.
3.2. Срок окончания работ «___»____________200__г.
4. Срок действия контракта.
4.1. Контракт заключен на срок до «___»________200__г.
4.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между сторонами.
5.Гарантии.
5.1. Гарантийный срок выполненных работ ____года со дня подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
5.2. Наличие дефектов устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Подрядчик обязан:
6.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
6.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.1.3. настоящего Контракта.
6.1.3. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика при производстве работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды, обеспечить обучение своего персонала технике безопасности.
6.1.4. Доставить на место работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
6.1.5. Безвозмездно в 3-х дневный срок исправить по требованию Заказчика все выявленные в процессе выполнения работы недостатки.
6.1.6. В _______ дневный срок после подписания акта о приеме-сдачи выполненных работ объекта вывести принадлежащее ему имущество.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ.
6.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
6.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.2.4. Предоставлять помещение для хранения материалов и оборудования Подрядчика на время проведения работ.
6.2.5. После окончания работ либо по истечении срока, указанного в п.1.3. настоящего Контракта, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.3. Заказчик вправе:
6.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ выполненных Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
6.3.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, назначить квалифицированную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Данное обстоятельство не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
6.3.3. Устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком, если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит их.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. При этом Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если:
- произошло аннулирование лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- проводится ликвидация или процедура банкротства Подрядчика;
- приостановлена деятельность Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- Подрядчик предоставил заведомо ложные сведения;
- имущество Подрядчика находится под арестом.
8.3. Сторона, решившая в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, направляет другой стороне почтой или по телефаксу письменное уведомление с указанием причин и срока расторжения Контракта.
8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, но не более 5% общей суммы выполнения Контракта. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.6. Риск случайной гибели объекта работ или его части по ходу выполнения работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на 10-й день после окончательного завершения работ и подписания акта формы № КС-2.
8.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Липецкой области в установленном законодательством порядке.
9. Прочие условия.
9.1. Стороны договорились о том, что передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты.
Заказчик Подрядчик
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
Заказчик __________________________
Подрядчик_________________________
Приложение №1 к муниципальному контракту
№ _______от ______________
Наименование объекта | адрес | Стоимость работ |
| | |
| | |
| | |
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК