Проект муниципального контракта № на поставку товаров для муниципальных нужд

Вид материала

Документы

Содержание Современная проза Венгерская рапсодия гру Гимн . повесть Лунные истории для тех,кто не спит:роман Книги лауреаты литературных премий Демченко о. Коваль я. Детская познавательная литература Азбука живой природы Детская художественная литература Большая кошачья книга: сказки Историческая литература Остросюжетная литература, детективы Просвещение. Педагогика Дом. быт. досуг Культура. Средства массовой информации Политика. Социология Естественные науки. Медицина Научная, научно-популярная, справочная л-ра Право. Юридические науки ... Полное содержание

Подобный материал:

• Аказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 31kb.
• Котировочный запрос №71 на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных, 279.31kb.
• Извещение №147 от 11. 10. 2007г Котировочный запрос на поставку товаров, работ, услуг, 460.26kb.
• Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 771.61kb.
• Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1208.48kb.
• Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1704.7kb.
• Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 681kb.
• Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1696.33kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального, 545.07kb.
• Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципальных, 280.83kb.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _________

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Дудинка «____»_______________ 2011г.


Муниципальное казенное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тлехуговой Клавдии Ивановны действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, заключили настоящий контракт (далее по тексту - контракт) на основании протокола №______ от ______________20 года) о нижеследующем.

1. Предмет контракта
   

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать заказчику книги (далее по тексту – товар) в количестве и ассортименте, указанном в перечне литературы (приложение к Спецификации) в сроки и на условиях, Предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется оплатить товар в соответствии с условиями Контракта и Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

1. Цена Контракта включает цену товара, доставки, налог на добавленную стоимость, другие обязательные платежи, остается фиксированной на протяжении всего срока действия муниципального контракта и составляет __________________________________
   
2. Товар оплачивается в соответствии с выставленным счетом и перечнем к спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
   
3. Расчет производится путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 30% от цены Контракта в течении 10 банковских дней с момента получения счета, окончательный расчет за товар по контракту производится Заказчиком в течении 10 дней с момента (даты) поставки товара, качество которого соответствует предъявленным требованиям по указанному адресу в п.10 Контракта.
   

3. Сроки поставки товара
   
   1. Поставка товара осуществляется с момента заключения Контракта до 31 октября 2011г.
      
4. Обязанности сторон
   

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар Заказчику в срок, установленный п.3.1 настоящего Контракта.

4.1.2. Приобретать для Заказчика издания по профилю комплектования (художественную литературу в твердом переплете).

3. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.
   
4. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
   
5. Если издание, указанное в перечне изданий, планируемых к приобретению для муниципальных библиотек не может быть поставлено поставщиком по причинам, не зависящим от поставщика, а именно: по причине завершения издательством выпуска тиража
   

того или иного издания, завершения реализации тиража того или иного издания на рынке книжной продукции, то издание может быть заменено другим изданием (или несколькими изданиями), по согласованию с Заказчиком без изменения стоимости контракта.

2. Муниципальный заказчик обязан:
   

4.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать Акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. Порядок приемки товара.
   
   1. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).
      
   2. Претензии по количеству и качеству поставленных товаров принимаются Поставщиком в течении 2-х календарных месяцев с момента отгрузки товара Заказчику.
      
   3. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки.
      
5. Гарантии качества товара.
   

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами.

2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов.
   

4. Обстоятельства непреодолимой силы
   

7.1. Подрядчик надлежаще осведомлен о следующих особенностях местности расположения города Дудинки:

- населенный пункт находится на севере Красноярского края, за Северным полярным кругом, на полуострове Таймыр, в приграничной зоне РФ (действие соответствующего режима Государственной границы РФ);

- транспортная доступность г. Дудинки из городов, расположенных за пределами Таймырского полуострова: водное сообщение по Северному морскому пути и авиатранспортом - круглый год; водное сообщение с г. Красноярском по р. Енисей - с начала июня по октябрь. Железнодорожное и автомобильное сообщение отсутствует круглый год;

- температурный режим определяется расположением в субарктической зоне, характеризуется крайне суровым климатом, продолжительность снежного периода - 8 месяцев, с перепадами температур от -60 до - 10 С, бесснежного периода (июнь - сентябрь) с перепадами температур от -10 до +25С. Преобладающее количество осадков выпадает в летние месяцы. Скорость приземного ветра в половине дней в году может

составлять от 9 до 25-30 м/с;

- функционирование транспортной схемы всецело зависит от климатических особенностей местности (частое закрытие аэропортов и отмена авиарейсов по метеоусловиям, различающиеся в разные годы даты начала и окончания речной навигации, отсутствие сети автодорог и т.д.)

7.2. Действие факторов, указанных в п. 7.1. Контракта, не является обстоятельством непреодолимой силы. Подрядчик уведомлен о необходимости заблаговременного обеспечения мероприятий по подготовке к исполнению настоящего Контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных стихийными бедствиями, землетрясением, наводнением, пожаром, эпидемией, военными конфликтами, изданием акта органами государственной власти, независящих от воли сторон по настоящему контракту и препятствующих его выполнению в срок, этот срок по соглашению сторон отодвигается на время действия этих обстоятельств.

7.4. Если указанные обстоятельства делают невозможным выполнение настоящего контракта, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему контракту и, в таком случае, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны компенсации любых убытков.

7.5. Сторона, для которой становится невозможно выполнить свои обязательства по контракту, должна в течение 3 (трех) дней поставить в известность (с приложением документа, официально подтверждающего наступление обстоятельств форс-мажора в соответствии с п. 7.1.) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению контракта.

4. Ответственность сторон
   

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, за нарушение сроков поставки по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от контрактной цены и пеню из расчета 0,1% от суммы Контракта за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4. Заключительные положения
   

9.1. Все спорные вопросы между сторонами контракта рассматриваются в арбитражном суде Красноярского края.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
   

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» 647000, г. Дудинка, ул. Матросова, 8«А» ИНН 8401011910 КПП 840101001 ОГРН 1068400012779 ГРКУ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОЯРКОМУ кр. г. КРАСНОЯРСК УФК по Красноярскому краю ( Городской финансовый комитет, МКУК «Дудинская ЦБС» 01 аа 30800058) Сч. № 40204810200000000062 Тел.: (39191) 5-84-25, 5-37-65

Исполнитель:

Приложение №1

к Муниципальному контракту

№ ______от «______»______________2011г.


Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Страна происхождения производитель	Единица измерения	Кол-во	Общая сумма по позиции, руб.
1.	Книги	Россия	шт
	Итого: