Программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года». лот №1- экспериментальные объекты полигона фгу вниипо мчс россии (г. Балашиха)
| Вид материала | Конкурсная документация |
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 2043.51kb.
- Ансирования Программы" цифры "29778,234", "1981,2", "27070,112" и "726,922" заменить, 1368.35kb.
- Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические, 975.77kb.
- Оходе выполнения программы «Пожарная безопасность на период 2004-2007 годы в городе, 15kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 317.26kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 430.63kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 2056.53kb.
- И. о руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Н. С. Лямов 2009, 1227.83kb.
- 12. выставочная деятельность, 207.24kb.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 1039.31kb.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
(ПРОЕКТ)
на выполнение работ для федеральных государственных нужд
г. Балашиха “___” __________ 2009 г.
Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника института Н.П. Копылова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ___________________________________ _________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в соответствии с федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской федерации на период до 2012 года» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проектированию для строительства (далее - Работы) учебных объектов полигона ФГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России (г.Ногинск), в рамках ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1).
1.2. Дата начала Работ: ______________ 2009 г.
1.3. Дата окончания Работ: ______________ 2009 г.
1.4. Этапы выполнения работ определены согласно календарному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №2).
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. По письменному требованию Подрядчика предоставить с сопроводительным письмом необходимую дополнительную документацию и\или информацию по объекту.
2.1.2. Обеспечить доступ работникам Подрядчика на объект при выполнении работ по контракту.
2.1.4. Оплатить Подрядчику принятую работу в сумме и в сроки, указанные в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего контракта.
2.2. Заказчик до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вправе требовать устранения за счет Подрядчика выявленных недостатков работы при проверке проектно-сметной документации, изготовленной Подрядчиком.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Осуществлять Работы и обеспечивать качество выполнения всех Работ в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями, строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего контракта.
2.3.2.Предусмотреть в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
2.4. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом Работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с основными Работами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части Работ. При этом по согласованию с Подрядчиком цена настоящего контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не более чем на 10% такой цены.
2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. Подрядчик также не имеет права на возмещение дополнительных затрат, которых можно было избежать путем заблаговременного предупреждения.
III. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренные настоящим контрактом, определены в п. 1.2, 1.3 и календарном плане (Приложение №2).
3.2.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением комплекта документации по контракту в целом.
3.3. Заказчик обязан подписать акт сдачи-проиёмки в двух экземплярах и передать один экземпляр Подрядчику в день подписания. В случае отказа Заказчика от приемки документации, сторонами в двухнедельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.4.Подрядчик обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной документации в организациях выдавших технические условия и исходные данные.
3.5. Подрядчик передает Заказчику документацию в количестве 5-и (пяти) экземпляров (в том числе 1 (один) на магнитном носителе).
3.6.В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию Заказчика, не связанному с качеством работ стороны в 10-дневный срок обязаны составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактически понесенных расходах, предусмотренных контрактом.
IV. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего контракта в соответствии со сводным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3) составляет __________________ (сумма цифрами) ________________ (сумма прописью) в том числе НДС 18% __________________ (сумма цифрами) ______________________ (сумма прописью) и включает в себя стоимость произведенных Работ, использованных материалов, их транспортировки, (страхование – если необходимо), налогов и других сопутствующих расходов.
4.2. Цена остается фиксированной на весь срок действия настоящего контракта.
4.3. Заказчик производит предоплату в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего контракта, что составляет ______________________ (сумма цифрами) _________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его подписания.
4.4. На основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации в полном объёме Заказчик оплачивает работы по выставленному Подрядчиком счету в размере 30% стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего контракта, что составляет ________________________(сумма цифрами) _______________________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней.
4.5. Окончательный расчет по настоящему контракту осуществляется после проведения необходимых согласований и получения положительного заключения органов экспертизы по выполненной Подрядчиком проектно-сметной документации, что составляет ___________ (сумма цифрами) ___________ (сумма прописью).
4.6. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате контракта после доведения до него лимитов бюджетных обязательств и в пределах доведённых лимитов в соответствии с Федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года».
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки по вине Подрядчика срока окончания Работ, либо нарушение иных взятых на себя по условиям настоящего контракта обязательств, против сроков установленных настоящим контрактом, он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его контрактных обязательств.
5.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
5.6. В случае нарушения Заказчиком взятых на себя обязательств установленных настоящим контрактом, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за не исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, которое понимается, как обстоятельства, возникшие в результате не предвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера,
неподдающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, саботаж, забастовки, враждебные действия другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
5.8. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
5.9. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошла данное событие.
5.10. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя в контракте обязательств.
6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
6.3. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть контракт, она должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней.
6.4. При расторжении контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету контракта.
6.5. Настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от требований проектной документации;
- аннулирования лицензии на право проектирования зданий и сооружений или приостановления ее действия на срок более 2 недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения Работ на Объекте;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
6.6. При одностороннем расторжении настоящего контракта Заказчик обязан принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения, подписать акты приемки-передачи выполненных работ и оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все результаты по снижению стоимости Работ, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.
7.2. Внесение изменений в контракт, а также расторжение настоящего контракта по согласию Сторон оформляется дополнительным соглашением.
7.3. При изменении почтовых, телеграфных, платежных, отгрузочных реквизитов Стороны обязаны в течение 3 суток известить об этом друг друга. Расходы, вызванные засылкой денежных средств или товара, в связи с не сообщением соответствующих изменений в установленный срок, несет виновная Сторона.
7.4. Споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторона вправе передать их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
7.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала.
7.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ФГУ ВНИИПО МЧС России
Мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха Московской области, 143903;
ОКПО 08578307; УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 03177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705
р/с 40105810300000010013, БИК 044583001
УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 06177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
р/с 40503810900001009012, БИК 044583001
ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подписи и печати Сторон:
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Государственному контракту №____
от « » 2008г.
Техническое задание
на проектирование для строительства учебных объектов полигона ФГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России (г.Ногинск) в рамках ФЦП «Пожарная безопасность
в Российской Федерации на период до 2012 года»
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1.Наименование: полигонная модель открытой технологической установки (далее ОТУ) для тренировок пожарных и спасателей (далее - комплекс).
2.Основанием для выполнения задания является задание Федеральной целевой программы (ФЦП) «Пожарная безопасность в РФ на период до 2012г.».
3.Заказчик - МЧС РОССИИ,
4.Исполнитель: определяется на конкурсной основе.
5.Сроки выполнения работы:
начало-2009г.
окончание-2009г.
ОТКРЫТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
1 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
1.1 Настоящее техническое задание разработано с целью создания проекта полигонной модели для тренировок личного состава пожарно-спасательных служб по тушению пожаров открытых технических установок и обеспечению ликвидации аварийных ситуаций.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
2.1. Параметры и технические характеристики модели
Разрабатываемая модель открытой технологической установки монтируется на площадке размерами 9x15 метров, огороженной земляным обвалованием (бортиком) по периметру площадки. Высота бортика 0,15 метра. На середине площадки по продольной стороне на расстоянии 3-х метров друг от друга расположены две вертикальные колонны из сборных железобетонных колец размерами:
h1 = 15 м, d1 = 3 м; h2 = 10 м, d2 = 2 м и комплектуется:
- насадками для формирования на различных уровнях колонн компактных и распылённых факелов горящего газа;
- трубопроводом для подачи горючего газа к насадкам;
- задвижками для регуляции поступления газа к насадкам и в систему трубопроводов отдельно к первой и второй колоннам;
- коллектором для распределения газа по системам трубопроводов первой и второй колонн;
- системой создания дыма
- средствами связи;
- медицинскими средствами и препаратами.
2. 2. Электроснабжение
2.2.1. Электроснабжение должно обеспечивать:
- освещение тренировочного места и места руководителя занятий (оператора);
- подачу звуковых и световых сигналов;
- работу средств связи.
2.2.2 При монтаже электрооборудования должно быть обеспечено выполнение требований ПУЭ и пожарной безопасности.
- Все электропровода, проходящие по поверхности прокладки, должны быть прочно укреплены и надежно защищены от механических повреждений.
- Исполнение световых и звуковых сигналов - по отдельному проекту.
2.3. Конструктивные требования
- Конструкция и компоновка составных частей полигона должны обеспечивать безопасность при монтаже и эксплуатации.
- Покрытие полигонных открытых установок (теплоизоляция) должно позволять проведение тренировок по тепловой защите.
2.3.3. Конструкция обвалования должна обеспечивать проведение действий по удалению пожарных расходов воды за ее пределы.
- Конструктивное исполнение и внешний вид должны соответствовать современному уровню технической эстетики.
- На поверхностях труб, задвижек, поручней, деталей не должно быть острых кромок, заусенцев, забоин, вмятин и других дефектов, снижающих прочность и ухудшающих условия безопасного проведения тренировок.
- Материалы, применяемые для изготовления полигонных снарядов должны
соответствовать требованиям стандартов или технических условий.
- Узлы, агрегаты и другие комплектующие (покупные) изделия, используемые для изготовления установки и снарядов, должны быть сертифицированы.
- Детали снарядов должны иметь влагостойкое исполнение.
- Наружные металлические поверхности должны быть выполнены из нержавеющей стали или быть окрашены не менее чем в два слоя по грунтовке.
2.4. Требования безопасности, охраны окружающей среды
2.4.1. Конструкция и местоположение полигонной модели должны обеспечивать
возможность быстрого отвода сил и средств, при угрозе локального взрыва паровоздушных смесей в обваловании, на расстояние не менее 100 м.
2.4.2 На боевых позициях ствольщиков предусмотреть тепловую защиту в виде водяных завес и тепловых экранов.
2.4.3 На поверхностях деталей, защитных поручней, трапах не должно быть острых кромок, заусенцев, забоин, вмятин и других дефектов, способных нанести травму личному составу при тренировках.
2.5. Комплектация
- Конструктивное исполнение и подбор элементов модели не должны допускать утечек рабочих жидкостей и газов.
- Органы управления задвижками подачи горючих жидкостей и газов должны быть вынесены за пределы обвалования модельной установки.
3 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня сдачи объекта. Гарантийный срок эксплуатации покупных изделий устанавливается заводом изготовителем.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
полигонной модели открытой технологической установки
для тренировок пожарных и спасателей
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| | 1 Общие данные | |
| 1.1 | Наименование и месторасположение объекта | Полигонная модель учебно-тренировочного огневого комплекса, на территории 179 Спасательного центра МЧС России. |
| 1.2 | Сведения об участке строительства | Участок имеется, свободен от застроек |
| 1.3 | Назначение объекта | Проведение тренировок личного состава пожарно-спасательных служб по тушению пожаров открытых технических установок и обеспечению ликвидации аварийных ситуаций. |
| 1.4 | Сроки начала и окончания проектирования. | Проект - 2009 г. |
| 1.5 | Государственный заказчик Заказчик-застройщик | МЧС России. |
| 1.6 | Подрядчик | Определяется на основании конкурса. |
| 1.7 | Проектная организация | По результатам конкурса. |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 1.9 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | ТУ на энергоснабжение ТУ на водоснабжение и водоотведение ТУ на теплоснабжение |
| | 2 Основные требования к проектным решениям | |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Генеральный план, ПОС, благоустройство, озеленение. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка) | Полигонная модель открытой технологической установки для тренировок пожарных и спасателей |
| 23 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждений конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Разрабатываемая модель ОТУ монтируется на площадке размерами 9x15 метров, огороженной земляным обвалованием (бортиком) по периметру площадки. Высота бортика 0,15 метра. На середине площадки по продольной стороне на расстоянии 3-х метров друг от друга расположены две вертикальные колонны из сборных железобетонных колец размерами: h1 = 15 м, d1 = 3 м; h2 = 10 м, d2 = 2 м и комплектуется:
медицинскими средствами и препаратами. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Применить новейшее оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства. |
| 2.5 | Инженерные системы зданий и сооружений | Внутриплощадочные инженерные сети. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения после получения на них ТУ. |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Отсутствуют |
| 2.8 | Требования к составу сметной документации | Сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 3 Дополнительные требования | ||
| 3.1 | Инженерно-технические мероприятия ГО Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | После получения ТУ. |
| 3.2 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Провести Гос. экспертизу ПСД. |
| 3.3 | Инженерно-экологические изыскания. | Провести по результатам конкурса |
| 3.4 | Инженерно-геологические изыскания. | Провести по результатам конкурса |