Программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года». лот №1- экспериментальные объекты полигона фгу вниипо мчс россии (г. Балашиха)
| Вид материала | Конкурсная документация |
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую федеральную, 2043.51kb.
- Ансирования Программы" цифры "29778,234", "1981,2", "27070,112" и "726,922" заменить, 1368.35kb.
- Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические, 975.77kb.
- Оходе выполнения программы «Пожарная безопасность на период 2004-2007 годы в городе, 15kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 317.26kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 430.63kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 2056.53kb.
- И. о руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Н. С. Лямов 2009, 1227.83kb.
- 12. выставочная деятельность, 207.24kb.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 1039.31kb.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
(ПРОЕКТ)
на выполнение работ для федеральных государственных нужд
г. Балашиха “___” __________ 2009 г.
Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника института Н.П. Копылова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ___________________________________ _________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в соответствии с федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской федерации на период до 2012 года» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проектированию для строительства (далее - Работы) экспериментальных объектов полигона ФГУ ВНИИПО МЧС России (г.Балашиха), в рамках ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года» (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1).
1.2. Дата начала Работ: ______________ 2009 г.
1.3. Дата окончания Работ: ______________ 2009 г.
1.4. Этапы выполнения работ определены согласно календарному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №2).
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. По письменному требованию Подрядчика предоставить с сопроводительным письмом необходимую дополнительную документацию и\или информацию по объекту.
2.1.2. Обеспечить доступ работникам Подрядчика на объект при выполнении работ по контракту.
2.1.4. Оплатить Подрядчику принятую работу в сумме и в сроки, указанные в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего контракта.
2.2. Заказчик до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вправе требовать устранения за счет Подрядчика выявленных недостатков работы при проверке проектно-сметной документации, изготовленной Подрядчиком.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Осуществлять Работы и обеспечивать качество выполнения всех Работ в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями, строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего контракта.
2.3.2.Предусмотреть в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
2.4. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом Работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с основными Работами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части Работ. При этом по согласованию с Подрядчиком цена настоящего контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не более чем на 10% такой цены.
2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. Подрядчик также не имеет права на возмещение дополнительных затрат, которых можно было избежать путем заблаговременного предупреждения.
III. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренные настоящим контрактом, определены в п. 1.2, 1.3 и календарном плане (Приложение №2).
3.2.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением комплекта документации по контракту в целом.
3.3. Заказчик обязан подписать акт сдачи-проиёмки в двух экземплярах и передать один экземпляр Подрядчику в день подписания. В случае отказа Заказчика от приемки документации, сторонами в двухнедельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.4.Подрядчик обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной документации в организациях выдавших технические условия и исходные данные.
3.5. Подрядчик передает Заказчику документацию в количестве 5-и (пяти) экземпляров (в том числе 1 (один) на магнитном носителе).
3.6.В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию Заказчика, не связанному с качеством работ стороны в 10-дневный срок обязаны составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактически понесенных расходах, предусмотренных контрактом.
IV. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего контракта в соответствии со сводным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3) составляет __________________ (сумма цифрами) ________________ (сумма прописью) в том числе НДС 18% __________________ (сумма цифрами) ______________________ (сумма прописью) и включает в себя стоимость произведенных Работ, использованных материалов, их транспортировки, (страхование – если необходимо), налогов и других сопутствующих расходов.
4.2. Цена остается фиксированной на весь срок действия настоящего контракта.
4.3. Заказчик производит предоплату в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего контракта, что составляет ______________________ (сумма цифрами) _________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его подписания.
4.4. На основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации в полном объёме Заказчик оплачивает работы по выставленному Подрядчиком счету в размере 30% стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего контракта, что составляет ________________________(сумма цифрами) _______________________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней.
4.5. Окончательный расчет по настоящему контракту осуществляется после проведения необходимых согласований и получения положительного заключения органов экспертизы по выполненной Подрядчиком проектно-сметной документации, что составляет ___________ (сумма цифрами) ___________ (сумма прописью).
4.6. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате контракта после доведения до него лимитов бюджетных обязательств и в пределах доведённых лимитов в соответствии с Федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года».
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки по вине Подрядчика срока окончания Работ, либо нарушение иных взятых на себя по условиям настоящего контракта обязательств, против сроков установленных настоящим контрактом, он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его контрактных обязательств.
5.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
5.6. В случае нарушения Заказчиком взятых на себя обязательств установленных настоящим контрактом, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за не исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, которое понимается, как обстоятельства, возникшие в результате не предвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера,
неподдающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, саботаж, забастовки, враждебные действия другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
5.8. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
5.9. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошла данное событие.
5.10. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя в контракте обязательств.
6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
6.3. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть контракт, она должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней.
6.4. При расторжении контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету контракта.
6.5. Настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от требований проектной документации;
- аннулирования лицензии на право проектирования зданий и сооружений или приостановления ее действия на срок более 2 недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения Работ на Объекте;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
6.6. При одностороннем расторжении настоящего контракта Заказчик обязан принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения, подписать акты приемки-передачи выполненных работ и оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все результаты по снижению стоимости Работ, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.
7.2. Внесение изменений в контракт, а также расторжение настоящего контракта по согласию Сторон оформляется дополнительным соглашением.
7.3. При изменении почтовых, телеграфных, платежных, отгрузочных реквизитов Стороны обязаны в течение 3 суток известить об этом друг друга. Расходы, вызванные засылкой денежных средств или товара, в связи с не сообщением соответствующих изменений в установленный срок, несет виновная Сторона.
7.4. Споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторона вправе передать их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
7.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала.
7.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ФГУ ВНИИПО МЧС России
Мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха Московской области, 143903;
ОКПО 08578307; УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 03177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705
р/с 40105810300000010013, БИК 044583001
УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 06177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
р/с 40503810900001009012, БИК 044583001
ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подписи и печати Сторон:
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Государственному контракту №____
от « » 2008г
Техническое задание
на проектирование для строительства экспериментальных объектов полигона ФГУ ВНИИПО МЧС России (г.Балашиха) в рамках ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. Основанием для проектирования является Федеральная целевая программа (ФЦП) «Пожарная безопасность в РФ на период до 2012 г.».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ФГУ ВНИИПО МЧС России
2.1. Целью работы является расширение и модернизация лабораторно-экспериментальной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России для обеспечения решения задач в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и подготовки личного состава подразделений МЧС России к действиям в экстремальных условиях; оснащение её современным испытательным оборудованием, средствами измерения, средствами обработки, анализа, интерпретации и документирования экспериментальных данных и результатов испытаний.
2.2. Основными задачами, решаемыми при выполнении комплекса работ, являются:
обеспечение исследований по повышению противопожарной устойчивости зданий и сооружений, повышению эффективности инженерных систем обеспечения безопасности людей при пожарах;
разработка и совершенствование технических средств и технологий пожаротушения и пожарно-спасательной техники;
развитие и совершенствование системы подготовки пожарных, спасателей и населения для действий в экстремальных ситуациях;
создание комплексных исследовательских объектов, обеспечивающих круглосуточное проведение работ.
2.3. Виды работ, проводимых на лабораторно-экспериментальной базе:
исследования, связанные с созданием новых образцов пожарной техники и вооружений; новых огнетушащих составов, систем пожаротушения и инженерного оборудования зданий; обеспечением пожарной безопасности электроустановок, технологических процессов, строительных материалов, огнестойкости строительных конструкций;
проведение испытаний новых образцов пожарной и спасательной техники, разработка тактических приёмов её применения на практике;
проведение сертификационных испытаний и эксплуатационных испытаний техники, средств и технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
изучение и апробация технических средств для проведения работ по обследованию потенциально-опасных объектов;
- проведение экспериментальных работ по контролю эффективности использования, технического обслуживания и ремонта образцов вооружения и специальной техники, используемой в системе МЧС России;
- тренировки личного состава пожарно-спасательных служб по проведению, организации, управлению и контролю учений по тушению пожаров и ликвидации аварийных ситуаций;
обучение специалистов проведению аварийно-спасательных работ, тушению пожаров на объектах различного назначения и сложности, обеспечению ликвидации аварийных ситуаций.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
3.1. Создание экспериментального стенда «Транспортный тоннель»
Цель и исходные данные для проведения работы.
Цель работы – разработка ПСД для строительства экспериментального стенда «Транспортный тоннель».
Описание экспериментального стенда.
"Транспортный тоннель" должны включать в себя:
- прямолинейный тоннель длиной 100м. и шириной 6м. (внутренние размеры), выполненный из железобетонных конструкций с минимальной толщиной 600 мм., в том числе огнеупорное покрытие (тип и толщина огнеупорного покрытия определяется проектом) и огнеупорных защитных плит;
- в средней части проектируемого тоннеля необходимо предусмотреть разборный участок (тюбинг) длиной 15–20 метров, толщиной стен 600 мм. без устройства огнеупорного покрытия;
- предусмотреть обустройство вдоль тоннеля технических площадок для эксплуатации и технического обслуживания оборудования (ширина площадок определяется проектом);
- устройство в тоннеле продольно-поперечной принудительной вентиляции, обеспечивающей скорость воздушных потоков до 6 м/с. Системы вытяжной вентиляции должны содержать заменяемый канал, устанавливаемый продольно под сводом тоннеля. Конструктивное исполнение данного канала должно обеспечить возможность применения различных вариантов огнезащиты, размещение воздухозаборных (дымоприемных устройств) с различным шагом и различной пространственной ориентацией при различных значениях площади проходного сечения. Вентиляторы данных систем должны быть установлены в притоннельной венткамере и присоединены через воздуховоды с управляемыми клапанами к описанному вытяжному каналу. Дополнительно к этим вентиляторам должны быть предусмотрены вентиляторы наружного припортального расположения с возможностью их присоединения к оконечностям общего вытяжного канала. Требуемый суммарный расход удаляемых продуктов горения посредством данной системы должен быть не менее 2×106 м3/ч. Вентиляторы должны иметь предел огнестойкости 1ч/800°С. Предусмотреть плавную регулировку воздушных потоков;
- устройство фильтровально-вентиляционной установки (ФВУ);
- для подачи наружного воздуха должны быть предусмотрены отдельные приточные системы, предпочтительно, содержащие не менее 2-х продольных каналов, расположенных в уровне пола тоннеля. Требуемый суммарный расход подаваемого воздуха должен быть не менее 0,5×105 м3/ч;
- для каждой из автономных систем приточно-вытяжной вентиляции требуется применение средств автоматического измерения температуры, статического давления и расхода газа в контрольных сечениях каналов сети. В качестве таких контрольных сечений должны рассматриваться воздухозаборные (дымоприемные) устройства вытяжных систем и воздухораздаточные устройства приточных систем с системой единой диспетчеризации в помещении операторской;
- устройство сливной канализации в накопитель объёмом 30 м3 (дренаж воды 10 л/с);
- устройство бетонного пола с гладкой поверхностью и уклоном (i = 0,02) в сторону дренажа;
- устройство системы дымоудаления;
- строительство отапливаемой пристройки для размещения насосной станции, с обвязкой (насос должен обеспечивать подачу воды не менее чем 40 л/сек.);
- строительство отапливаемой пристройки для размещения вентиляционного оборудования (венткамера);
- строительство отапливаемой пристройки для размещения измерительного оборудования (операторская), с отдельной системой приточной вентиляции.
- по торцам тоннеля должны быть предусмотрены специальные герметичные ворота с двух сторон для создания теплодымокамеры, для проведения испытаний по тушению пожаров в особо сложных условиях. Длина теплодымокамеры не менее 10 м с возможностью установки автоматических противопожарных перегородок.
Внутри помещения операторской необходимо предусмотреть:
- оборудование рабочего места оператора, металлическую дверь, отверстие для вывода и подключения аппаратуры, электрическую разводку (освещение, розетки, рубильник).
В помещении насосной необходимо наличие следующего оборудования:
- насоса производительностью не менее чем на 40 л/сек, с обвязкой;
- металлического пожарного резервуара для воды, объемом не менее 5 м3, с расходомером (класс точности – 2) и смотровым стеклом для контроля уровня воды.
Некоторые характеристики:
В стенде проводятся огневые испытания со следующей возможной загрузкой: картон, дерево, фанера, горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо, гептан), пластик, резина и т.п. с максимальной мощностью модельного очага 100 МВт.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Для строительства экспериментального стенда «Транспортный тоннель»
(наименование объекта)
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 Общие данные | ||
| 1.1 | Основание для проектирования | Федеральная целевая программа (ФЦП) «Пожарная безопасность в РФ на период до 2012 г.» |
| 1.2 | Наименование и месторасположение объекта | «Транспортный тоннель», на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.3 | Сведения об участке строительства | Участок свободен от построек |
| 1.4 | Назначение объекта | Проведение огневых испытаний, отработка тактических приемов тушения пожара, испытание систем вентиляции и дымоудаления, испытание средств огнезащиты, моделирование пожаров и т.п. |
| 1.5 | Сроки начала и окончания проектирования | Начало – февраль 2009 г., Окончание – июль 2009 г. |
| 1.6 | Государственный заказчик Заказчик-застройщик | МЧС России ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.7 | Подрядчик | Определяется на основании конкурса |
| 1.8 | Проектная организация | Определяется на основании конкурса |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 1.10 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | ТУ на энергоснабжение ТУ на водоснабжение и водоотведение ТУ на теплоснабжение |
| 1.11 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета |
| 2 Основные требования к проектным решениям | ||
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Генеральный план, ПОС, благоустройство, озеленение, автостоянка. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка) | Транспортный тоннель длинной 100 м., шириной 6 м., высотой 6,5 – 7 м, состоящий из 3-х блоков продольного размещения. |
| 2.3 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждений конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Фундаменты – в соответствии с инженерно-геологическими условиями. Стены и перекрытия монолитный железо-бетон: 1-й и 3-й блоки, длиной по 40 м каждый неразборные из монолитного железобетона с необходимым внутренним огнеупорным покрытием; средний блок длиной 20 м из монолитного же лезобетона, без устройства огнеупорного покрытия. Материал отделки фасада определяется проектом по согласованию с заказчиком. Конструкция пола – монолитный железобетон, с гладким покрытием, обеспечивающим уклон в сторону дренажа с последующим отводом в накопительные канализационные баки. Конструкция пола должна обеспечивать проезд большегрузных автомобилей. Торцы тоннеля должны быть оборудованы герметичными, распашными, взрыво-пожаробезопасными воротами высотой 6м. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Приточно-вытяжная вентиляция, СПТ и гидравлическое оборудование. |
| 2.5 | Инженерные системы | Внутриплощадочные инженерные сети, узлы учёта ХВС, элементы АСУД, АСКУЭ, ФВУ. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения после получения на них ТУ. |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Отсутствуют |
| 2.8 | Требования к составу сметной документации | Сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 3 Дополнительные требования | ||
| 3.1 | Инженерно-технические мероприятия ГО Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | После получения ТУ. |
| 3.2 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Провести Гос. экспертизу ПСД. |
| 3.3. | Инженерно-экологические изыскания. | Провести в общем составе проекта |
| 3.4. | Инженерно-геологические изыскания. | Провести в общем составе проекта |
| 3.5. | Разработка раздела ООС | Разработать в составе ПСД. Включить в раздел проектирование установок ФВУ после проведения огневых испытаний материалов. |
3.2. Создание испытательного стенда для определения угла поперечной устойчивости пожарных автомобилей
Цель и исходные данные для проведения работы.
Цель работы – проектирование испытательного стенда для определения угла поперечной устойчивости пожарных автомобилей.
Описание испытательного комплекса.
Испытательный стенд должен представлять закрытое, отапливаемое отдельно стоящее здание (температура воздуха внутри помещения должна быть не менее + 5 С) предназначенное для монтажа в нём стенда для определения угла поперечной устойчивости пожарных автомобилей с подводом электросилового питания.
Технические требования. Стенд должен включать в себя:
поворотную платформу размером 20х5 метров с углом опрокидывания от 0 до -50град., максимальная нагрузка на платформу -40т.;
систему гидропривода платформы (компрессорную станцию, гидроцилиндры, систему трубопроводов) расположенную под платформой;
страховочную систему автомобиля от опрокидывания (гидроцилиндры с цепями ограничителями).
Общие требования к измерительному оборудованию. Измерительное оборудование должно включать в себя:
оборудование, позволяющее производить измерение температуры внутри помещения;
оборудование, позволяющее производить измерение влажности внутри помещения;
оборудование, позволяющее производить измерение угла статического опрокидывания платформы и подрессоренной массы автомобиля;
оборудование, позволяющее производить измерение состава клиренса автомобиля;
Требование к зданию для расположения стенда опрокидывания.
наружные стены – сэндвич панели;
кровля – сэндвич панели;
полы – упрочнённые ж/бетонные для проезда большегрузных автомобилей;
перегородки – отсутствуют;
конструкция кровли – металлические фермы;
наличие кран-балки грузоподъёмностью 10 тонн по всей площади стенда;
здание должно быть прямоугольной формы длиной не менее 40…42 м, шириной 18 м и высотой 7…8 м;
помещение должно иметь электрическое освещение, электрические розетки с напряжением 220 В;
в помещении должна быть предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с рабочими параметрами соответствующими СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
помещение должно быть оборудовано автоматическими секционными воротами размером не менее 44,5 м.
предусмотреть подъездные пути с асфальтобетонным покрытием, ширина проезжей части 5 м.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Стенда для определения угла поперечной устойчивости
пожарных автомобилей
(наименование объекта)
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 Общие данные | ||
| 1.1 | Наименование и месторасположение объекта | Стенд для определения угла поперечной устойчивости пожарных автомобилей - здание модульного типа на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.2 | Сведения об участке строительства | Участок свободен от застройки |
| 1.3 | Назначение объекта | Проведение испытаний |
| 1.4 | Сроки начала и окончания проектирования | Начало – февраль 2009 г., Окончание – июль 2009 г. |
| 1.5 | Государственный заказчик Заказчик-застройщик | МЧС России ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.6 | Подрядчик | Определяется на основании конкурса |
| 1.7 | Проектная организация | Определяется на основании конкурса |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 1.9 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | ТУ на энергоснабжение ТУ на водоснабжение и водоотведение ТУ на теплоснабжение |
| 1.10 | Исходные данные об условиях проектирования | Техническое задание на проектирование |
| 2 Основные требования к проектным решениям | ||
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Генеральный план, ПОС, благоустройство, озеленение. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка) | Строительство здания модульного типа. |
| 2.3 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждений конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Каркас здания – металлоконструкции . Кровля утеплённая – сэндвич панели. Стены утеплённые – сэндвич панели. Конструкция фундамента – в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. Перегородки – отсутствуют. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Стенд для определения угла поперечной устойчивости пожарных автомобилей. Кран-балка грузоподъёмностью 10т. |
| 2.5 | Инженерные системы зданий и сооружений | Внутриплощадочные инженерные сети, узлы учёта ХВС и ГВС. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения после получения на них ТУ, |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Отсутствуют |
| 2.8 | Требования к составу сметной документации | Сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 3 Дополнительные требования | ||
| 3.1 | Инженерно-технические мероприятия ГО Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | После получения ТУ. |
| 3.2 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Провести Гос. экспертизу ПСД. |
| 3.3. | Инженерно-экологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.4. | Инженерно-геологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.5. | Разработка раздела ООС | Разработать в составе ПСД. |
3.3. Реконструкции корпуса «Каскад»
Цель и исходные данные для проектирования.
Цель работы – реконструкция помещения для проведения огневых испытаний «Каскад», расположенного на полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Описание помещения.
Работы по проектированию помещения «Каскад» должны включать в себя:
утепление всего помещения изнутри (сэндвич-панели из негорючих материалов);
усиление крыши (устройство дополнительных ферм);
строительство внутренней разделительной перегородки до потолка с выделением помещения 17,118 м;
устройство сливной канализации в накопитель объёмом 120 м3 (дренаж воды 10 л/с);
устройство бетонного пола с гладкой поверхностью и уклоном (i = 0,02) в сторону дренажа;
замена имеющихся ворот на герметичные автоматические, с увеличением просвета проема ворот не менее чем до 5 м, при этом рядом с воротами необходимо предусмотреть входную дверь;
устройство входной двери в противоположной воротам стене помещения (эвакуационный выход);
замену имеющегося остекления под крышей на двойные стеклопакеты;
устройство системы дымоудаления (крышные вентиляторы, фильтры-дымоуловители, система дымоудаления через боковые стены корпуса (на двух уровнях) с затворами для отсечки доступа воздуха с улицы);
устройство стыковочных узлов для подключения пожарных рукавов от пожарной машины (отверстие в стене на уровне пола).
Внутри помещения необходимо предусмотреть:
систему отопления с возможностью поддержания температуры в помещении не ниже + 5 оС;
систему металлических сухотрубов (предположительно DN 65), для возможности монтирования насадков-распылителей, обеспечивающих подачу различных огнетушащих веществ;
кольцевой внутренний противопожарный водопровод DN 65 с подключением двух пожарных шкафов для размещения пожарных кранов и/или огнетушителей;
оборудование рабочего места оператора площадью 6 м.кв. (металлическая выгородка (EI 30) со смотровым окном из огнеупорного стекла, металлической дверью, отверстием для вывода и подключения аппаратуры, электрической разводкой (освещение, розетки), рубильником);
устройство дополнительной электрической разводки (мощность 50 кВт).
В помещении необходимо наличие следующего оборудования:
насосной станции с производительностью насоса не менее чем на 40 л/сек, с обвязкой;
металлического пожарного резервуара для воды, объемом не менее 5 м3, с расходомером (класс точности – 2) и смотровым стеклом для контроля уровня воды;
фрагмента стационарного стеллажа высотой 12 м (увеличение высоты уже имеющегося стеллажа или строительство нового);
передвижного "гусака" (металлический вертикальный трубопровод с установленными на нем на разных уровнях шаровыми кранами и с возможностью подключения насадков-распылителей);
штабелирующего оборудования (вариант – электрокар на аккумуляторах);
цифрового табло (электронных часов) с функциями секундомера и таймера.
Некоторые характеристики:
В помещении проводятся огневые испытания со следующей возможной загрузкой стендов: картон, дерево, фанера, горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо, гептан), пластик, резина и т.п.
Размеры части корпуса «Каскад», закрепленной за отделом 2.3 (ширина, длина, высота): 181813 м; объем помещения: 4212 м2.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Реконструкция корпуса «Каскад»
(наименование объекта)
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 Общие данные | ||
| 1.1 | Наименование и месторасположение объекта | «Каскад», здание модульного типа, расположенное на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.2 | Сведения об участке строительства | Реконструкция существующего здания. |
| 1.3 | Назначение объекта | Проведение огневых испытаний |
| 1.4 | Сроки начала и окончания проектирования | Начало – февраль 2009 г., Окончание – июль 2009 г. |
| 1.5 | Государственный заказчик Заказчик-застройщик | МЧС России ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.6 | Подрядчик | Определяется на основании конкурса |
| 1.7 | Проектная организация | Определяется на основании конкурса |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 1.9 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | ТУ на энергоснабжение ТУ на водоснабжение и водоотведение ТУ на теплоснабжение |
| 1.10 | Исходные данные об условиях проектирования | Техническое задание на проектирование |
| 2 Основные требования к проектным решениям | ||
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Генеральный план, ПОС, благоустройство, озеленение. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка) | Утепление существующего здания модульного типа с устройством внутренней перегородки. Внутренние стены – профлист с утеплением минерально-ватными плитами. |
| 2.3 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждений конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Перекрытия – металлические фермы. Кровля утеплённая – металлическая. Стены – утеплённые металлические с заменой окон на стеклопакеты. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Наличие металлических стеллажей высотой 12м. Водонасосная станция с расходом не менее 40 л/с. |
| 2.5 | Инженерные системы зданий и сооружений | Внутриплощадочные инженерные сети, узлы учёта ХВС и ГВС, элементы АСУД, АСКУЭ, АСУТП противопожарной вентиляции, ФВУ. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения после получения на них ТУ, |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Отсутствуют |
| 2.8 | Требования к составу сметной документации | Сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 3 Дополнительные требования | ||
| 3.1 | Инженерно-технические мероприятия ГО Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | После получения ТУ. |
| 3.2 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Провести Гос. экспертизу ПСД. |
| 3.3. | Инженерно-экологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.4. | Инженерно-геологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.5. | Разработка раздела ООС | Разработать в составе ПСД. Включить в раздел проектирование установок ФВУ после проведения огневых испытаний материалов. |
3.4. Пректирование экспериментального стенда «Фрагмент здания»
Цель и исходные данные для проведения работы.
Цель работы: проектирование экспериментально-тренировочного стенда "Фрагмент здания" для проведения огневых испытаний, моделирования пожаров, отработки тактики тушения и эвакуации людей при пожаре из жилых зданий и т.п., на полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Описание экспериментального стенда.
Работы по проектированию экспериментального стенда «Фрагмент здания» должны включать в себя:
проектирование 3-этажного здания из монолитного железобетона с двумя лифтовыми шахтами (грузовой и грузопассажирской), в том числе:
устройство сливной канализации в накопитель объёмом 30 м3 (дренаж воды 10 л/с);
устройство железобетонного электроблока, позволяющего осуществлять монтаж электропроводки с этажа на этаж;
предусмотреть макет помещения распределительного щита и распределительного пункта;
междуэтажные перекрытия из жаростойкого бетона с арматурой AIII, толщиной не менее 250 мм;
стены из жаростойкого бетона с арматурой AIII, толщиной не менее 250 мм;
отверстия для поддува шиберного типа размером 500500 мм по 2 шт сбоку каждой стены соосно оси симметрии;
смотровые окна шиберного типа или из жаростойкого стекла, по бокам помещений;
люки-лазы с жаропрочной футеровкой на каждом этаже во всех помещениях;
устройство бетонного пола с гладкой поверхностью и уклоном (i = 0,02) в сторону дренажа;
устройство системы дымоудаления;
устройство системы ФВУ;
устройство насосной станции с производительностью насоса не менее чем на 40 л/сек, с обвязкой;
устройство помещения под вентиляционное оборудование (венткамера);
устройство помещения для размещения измерительного оборудования (операторская) на каждом этаже.
Внутри помещений операторских необходимо предусмотреть:
оборудование рабочего места оператора, металлическую дверь, отверстие для вывода и подключения аппаратуры, электрическую разводку (освещение, розетки), рубильником).
В помещении насосной необходимо наличие следующего оборудования:
насоса производительностью не менее чем на 40 л/сек, с обвязкой;
металлического пожарного резервуара для воды, объемом не менее 5 м3, с расходомером (класс точности – 2) и смотровым стеклом для контроля уровня воды;
систему отопления, поддерживающую постоянную температуру в помещении не менее 5 С.
Некоторые характеристики:
В стенде проводятся огневые испытания со следующей возможной загрузкой: картон, дерево, фанера, горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо, гептан), пластик, резина и т.п.
Размеры 1838 м высота помещений: 1-этаж – 6м., 2,3-этаж – 3 м. Моделируемая геометрия помещений создаваемая с помощью пенобетонных блоков. В уровне 4-этажа металлическая конструкция (навес размером 18х19м.) – автомобильная стоянка.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Строительство экспериментального стенда «Фрагмент здания»
(наименование объекта)
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1 Общие данные | ||
| 1.1 | Наименование и месторасположение объекта | Экспериментальный стенд «Фрагмент здания» на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.2 | Сведения об участке строительства | Свободен от построек. |
| 1.3 | Назначение объекта | Проведение огневых испытаний |
| 1.4 | Сроки начала и окончания проектирования | Начало – февраль 2009 г., Окончание – июль 2009 г. |
| 1.5 | Государственный заказчик Заказчик-застройщик | МЧС России ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.6 | Подрядчик | Определяется на основании конкурса |
| 1.7 | Проектная организация | По результатам конкурса |
| 1.8 | Стадийность проектирования | По результатам конкурса |
| 1.9 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | ТУ на энергоснабжение ТУ на водоснабжение и водоотведение ТУ на теплоснабжение |
| 1.10 | Исходные данные об условиях строительства | Техническое задание на проектирование |
| 2 Основные требования к проектным решениям | ||
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянкой | Генеральный план, ПОС, благоустройство, озеленение. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка) | 3-этажное здание из монолитного железобетона без внутренних перегородок , размером 38м х 18 м , высота 1-этажа 6м, 2,3-этажи 3м. Наружные стены кирпичные |
| 2.3 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждений конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Наружные стены – пенобетон толщиной 400мм. Перекрытия - монолитный железобетон. Предусмотреть свободную планировку. В уровне 4-этажа –металлическая конструкция (навес 18х19 м) крытая автомобильная стоянка |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Приточно-вытяжная вентиляция, СПТ. Водонасосная станция с расходом не менее 40 л/с. |
| 2.5 | Инженерные системы зданий и сооружений | Внутриплощадочные инженерные сети, узлы учёта ХВС , элементы АСУД, АСКУЭ, ФВУ. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения после получения на них ТУ. |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Отсутствуют |
| 2.8 | Требования к составу сметной документации | Сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 3 Дополнительные требования | ||
| 3.1 | Инженерно-технические мероприятия ГО Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | После получения ТУ. |
| 3.2 | Указания о необходимости согласований проектной документации | Провести Гос. экспертизу ПСД. |
| 3.3. | Инженерно-экологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.4. | Инженерно-геологические изыскания. | Провести в общем составе ПИР |
| 3.5. | Разработка раздела ООС | Разработать в составе ПСД. Включить в раздел проектирование установок ФВУ после проведения огневых испытаний материалов. |
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Государственному контракту №____
от « » 2008г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
| Наименование работ по договору и основных этапов ее выполнения | Срок выполнения (начало-окончание) |
| 1 | 2 |
| 1 этап: Разработка проекта. 2 этап: Проектирование наружных сетей по техническим условиям. 3 этап: Получение положительного заключения ГЭП по проектно-сметной документации 4 этап: Разработка рабочей документации. 5 этап: Согласование рабочей документации. | 02.2009 – 05.2009 03.2009 – 05.2009 05.2009 - 07.2009 07.2009 07.2009 - 08.2009 |
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
лот № 2