Российская федерация администрация города норильска красноярский край му «управление муниципального заказа»
| Вид материала | Документы |
- Российская федерация иркутская область, 594.68kb.
- Российская Федерация Забайкальский край Администрация муниципального района «Каларский, 126.05kb.
- Российская федерация ставропольский край предгорный район администрация муниципального, 81.35kb.
- Список аффилированных лиц, 685.07kb.
- Российская Федерация Администрация города Дубны Московской области, 14.35kb.
- Руководство созданием пунктов выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению, 138.14kb.
- Российская федерация администрация города иркутска, 124.21kb.
- Российская федерация администрация города иркутска, 102.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
- Расширение сети в регионах Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, Красноярский, 136.1kb.
| ПРОЕКТ КОНТРАКТА г. Норильск « » 2011г. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» от имени муниципального образования город Норильск, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующей на основании ____________, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения аукционной комиссии от ___________ (___________), в целях удовлетворения муниципальных нужд, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется в течение 120 календарных дней со дня подписания контракта произвести в пользу Покупателя поставку художественной, учебной, универсальной, краеведческой и научно-популярной, детской литературы, (книг) (далее – Товар), в ассортименте, количестве и по ценам, установленным в Спецификации к настоящему контракту (Приложение 1). 1.2. Покупатель обязуется принять поставленные товары и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 2. Цена контракта и порядок расчётов 2.1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения и составляет __________(__________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________(__________) руб. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость товаров, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, сумму накладных расходов. Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Норильска: местный бюджет. 2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта. 2.3. Оплата поставленных Поставщиком товаров производится Покупателем в срок не позднее 15 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товаров без замечаний Покупателя, на основании представленных Поставщиком к оплате счетов и счетов-фактур. Датой оплаты товаров считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя. 2.4. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара или его части при наличии письменного (письмо, факс, телеграмма и т.п.) согласия Покупателя. 2.5. При поставке Поставщиком товаров частями, оплата производится Покупателем в срок не позднее 15 банковских дней с момента подписания Сторонами промежуточного акта приема-передачи на часть товаров без замечаний Покупателя, на основании представленных Поставщиком к оплате счетов и счетов-фактур. 2.6. Право собственности переходит к Покупателю товаров с даты подписания Сторонами акта приема-передачи без замечаний Покупателя. 3. Порядок приёма-передачи товара 3.1. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности произвести поставку товаров. Допускается направление уведомления о дате поставки посредством факсимильной связи по телефону (3919) 48-34-04. 3.2. Приём-передача товаров осуществляется уполномоченными представителями Покупателя по месту его нахождения по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 20А. 3.3. Покупатель осуществляет приемку товара в срок не более 20–ти рабочих дней (при поставке каждой партии товара) с момента его поступления по сопроводительным документам Поставщика (счет–фактурам и товарно–транспортным накладным) в соответствии со Спецификацией к контракту по их фактическому количеству и качеству. В случае выявления несоответствия количества или недостатков товара Покупатель составляет соответствующий акт и не позднее следующего дня направляет его Поставщику вместе с письменным уведомлением, а бракованный товар берется Покупателем на ответственное хранение до особого распоряжения Поставщика. 3.4. В случае изменения потребности в товарах в ходе исполнения контракта количество товара по согласованию Сторон может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов, при этом стоимость контракта увеличивается или уменьшается пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов. 3.5. В случае отказа от приемки поставленного Поставщиком товара полностью, Покупатель обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) такого товара, уведомить Поставщика о своем отказе принять товар, с указанием мотивов отказа. В этом случае Поставщик обязан в сроки, согласованные с Покупателем, вывезти товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта. При этом обоснованные расходы Покупателя, возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение, возвратом Поставщику и другие расходы, подлежат возмещению последним. 3.6. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара или неподписания акта приема-передачи, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара согласно условиям Контракта. 3.7. В случае поставки некачественного товара, при необходимости его возврата Поставщику, расходы по возврату относятся на счет последнего. 3.8. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, от 25.04.1966г. № П-7. 4. Тара и упаковка 4.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при доставке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность поставляемого товара при транспортировке всеми видами транспорта в район Крайнего Севера. 4.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению. 5. Гарантия на товар и его качество 5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее неиспользованными. 5.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю весь товар под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет. 5.3. Поставщик гарантирует, что к Покупателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с изготовлением продукции или любой его части. 5.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и санитарно – гигиеническим требованиям. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате поставленного товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. 6.3. В случае нарушения срока поставки товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 процента от суммы несвоевременно поставленного товара за каждый день нарушения срока до выполнения обязательств. 6.4. В случае нарушения срока поставки товара более чем на 30 календарных дней сверх установленного срока Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о расторжении контракта в установленном законом порядке и уплате, кроме неустойки, штрафа в размере 10% от стоимости непоставленного или недопоставленного товара в срок. 6.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества - бракованных изданий (типографский брак, недокомплект, приобретенные недостатки и т.п.), Поставщик обязуется заменить некачественный товар в срок, согласованный с Покупателем. 6.6. В случае нарушения согласованного с Покупателем срока вывоза товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости товаров за каждый день нарушения срока вывоза таких товаров. 6.7. При невыполнении Поставщиком условия по замене некачественного товара в течение 10 рабочих дней, Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного товара за каждый день нарушения сроков по замене, при этом Покупатель вправе отказаться от поставленного товара и требовать от Поставщика возврата оплаченной суммы за поставленный товар с учётом процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начисляемых с даты осуществления Покупателем оплаты товара. 6.8. Риск случайной гибели или повреждения товара несет Поставщик до момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. 6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренных п.п. 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 осуществляется Поставщиком в течение 15 календарных дней с момента получения предъявленного Покупателем требования путем перечисления денежных средств на счет в бюджет муниципального образования город Норильск по реквизитам, указанным в требовании. 6.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату по настоящему Контракту, Стороны принимают на себя обязательства заключить соглашение об изменении сроков оплаты. В случае возникновения указанных обстоятельств, Покупатель обязуется незамедлительно сообщить о данных обстоятельствах Поставщику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учётом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно произвести финансирование. При недостижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края. 7.2. При невозможности исполнения Поставщиком предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.), Поставщик обязуется в течение трёх календарных дней с момента возникновения названных обстоятельств в письменной форме уведомить Покупателя об их возникновении с представлением соответствующих доказательств. При несвоевременном уведомлении или несвоевременном представлении доказательств возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств вне зависимости от наличия (отсутствия) вины Поставщика. 8. Порядок урегулирования споров Сторонами 8.1. Все возникающие в процессе исполнения настоящего контракта споры и разногласия между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком/ Покупателем обязательств, Сторона направляет претензию в месячный срок с момента осуществления поставки (оплаты за товар) по контракту с указанием 20–ти дневного срока для ее рассмотрения и удовлетворения. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается под роспись уполномоченному лицу. К претензии прилагаются все необходимые документы, подтверждающие вину Стороны в нарушении обязательств по контракту. Если в месячный срок ответа на претензию не поступило, либо она оставлена без удовлетворения, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Красноярского края. 9. Обеспечение исполнения контракта 9.1. В соответствии пунктом 11 части 3 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ, в документации об аукционе по данному контракту установлено обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 499 955,00 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 9.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется по усмотрению Поставщика в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 9.3. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения настоящего контракта в форме залога денежных средств: получатель: МУ «Финансовое управление Администрации г. Норильска» (МБУ «Централизованная библиотечная система» л/сч 05013007012) ИНН 2457050565 КПП 245701001Счет № 40302810600005000003 в Банк РКЦ Норильск г.Норильск, БИК 040495000 ОКАТО 04429000000 КБК 06630601040040607180. 9.4. Обеспечение исполнения контракта представлено Поставщиком в виде _________________________________ (указать). 9.5. Обязательства по контракту, подлежащие обеспечению: 9.5.1. Исполнение Поставщиком всех обязательств по поставке товаров, предусмотренных условиями контракта; 9.5.2. Уплата Поставщиком сумм неустойки (пени, штрафов) в случаях, предусмотренных условиями контракта. 9.6. Случаи обращения взыскания на обеспечение исполнения контракта: 9.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обеспеченных залогом денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), договором поручительства, банковской гарантией обязательств по контракту, Покупатель предъявляет требование к поручителю, банку об уплате суммы обеспечения исполнения контракта либо удерживает сумму залога в объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения; 9.6.2. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по уплате сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных условиями контракта или неуплаты такой неустойки (пени, штрафов) в течение 30 календарных дней с даты ее предъявления к оплате, Покупатель предъявляет требование к поручителю, банку об истребовании суммы начисленной неустойки (пени, штрафов) из суммы обеспечения исполнения контракта либо удерживает данную сумму из залога. 9.7. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 календарных дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования от Поставщика, направленного Покупателю с приложением соответствующе оформленного акта приема-передачи товара. Денежные средства возвращаются Покупателем по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий контракт заключен Сторонами в электронной форме по результатам открытого аукциона в электронной форме, проведенного оператором электронной площадки ссылка скрыта. 10.2. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Поставщику контракта, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченных представителей Сторон. 10.3. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в настоящем контракте. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях в своих реквизитах (изменение адреса, организационно-правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего контракта. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов, несёт риск возможных последствий, связанных с ненадлежащим исполнением данного обязательства. 10.4. Все возникающие в процессе исполнения настоящего контракта споры и разногласия разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия – в Арбитражном суде Красноярского края. 10.5. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 10.6. Настоящий контракт, заключенный в электронной форме, хранится на сайте оператора электронной площадки: ссылка скрыта. 11. Реквизиты и подписи Сторон Приложение 1 к контракту № от « » 2011 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ
|