Извещение о проведении запроса котировок

Вид материалаДокументы

Содержание


3. Права и обязанности Сторон
4. Цена и порядок расчетов
5. Качество товаров
6. Сдача-приемка товаров
7. Ответственность Сторон
8. Порядок рассмотрения споров
9. Случаи освобождения от ответственности (ФОРС-МАЖОР)
10. Прочие условия
Подобный материал:
1   2   3   4   5
На сумму: 200000 рублей 00 копеек (двести тысяч рублей 00 копеек)


Качество товара должно соответствовать требованиям ,установленным стандартами .


С условиями исполнения муниципального контракта, изложенными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.


Цена муниципального контракта составляет: ________________(__________________________________________________) руб. ________коп., с учётом расходов по доставке, затрат на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

___________________ ____________________ (____________________________________)

( руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

печать


ДАТА ________________2009г.

(число, месяц)


Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок у субъектов малого предпринимательства от 03.09.2009 №53


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

с. Тербуны « »_________ 2009 г.


От имени Тербунского района в целях обеспечения муниципальных нужд района заказчик –_____________________ , именуемое в дальнейшем заказчик, в лице______________. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора ______________, действующего на основании Устава , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. Поставщик обязуется поставить _____________________________________ (в дальнейшем именуемые «товары») Заказчику в соответствии с заявкой.

1.2. Наименование, количество, цена товаров определяются в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью контракта.


2. Условия поставки


2.1. Поставщик, за свой счет осуществляет доставку товаров на склад Заказчика. Поставщик обеспечивает разгрузку и сборку товаров на складе Заказчика.

2.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки на склад Заказчика.

2.3. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к
Заказчику с момента доставки товаров на склад Заказчика и подписания накладной.


3. Права и обязанности Сторон


3.1. При обнаружении в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товаров несоответствия количества полученных товаров, которое не могло быть выявлено в процессе приемки товаров, Заказчик осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет комиссионный акт о приемке товаров по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества поставленных товаров Поставщик восполняет недопоставленное количество товаров в течение 10 (десяти) дней с момента утверждения акта о совместной приемке товаров.

3.2. Заказчик обязан принять поставленные в соответствии с заявкой товары и
оплатить их.


4. Цена и порядок расчетов


4.1.Стоимость контракта составляет _____________________________________ руб 00 коп.

4.2. Цена поставляемых товаров должна соответствовать цене Поставщика, указанной в приложении и не должна меняться в течение действия контракта.

4.3. Указанная в п.4.1. цена включает в себя НДС, транспортные, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

4.4. Заказчик производит оплату поставляемых ему товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товаров на основании счета-фактуры и товарной накладной, в течении 15 банковских дней .

Если счет на оплату товаров выставлен Поставщиком позже даты поставки товаров на склад Заказчика, срок для оплаты товаров исчисляется с даты выставления счета.

При осуществлении оплаты Заказчик в платежном поручении обязан указать номер и дату счета, номер и дату настоящего контракта.


5. Качество товаров


5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им товаров требованиям нормативно-технической документации в соответствии с которой он производился.

5.2. Претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком не позднее одного месяца, а при скрытых недостатках товаров не позднее пяти месяцев со дня поступления товаров на склад Заказчика. В случае подтверждения поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 календарных дней заменить их на качественные товары или произвести взаиморасчет. Если на товары установлен гарантийный срок, претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества,
предъявляются Заказчиком в пределах этого срока.

5.3. Продукция не соответствующая требованиям, указанным в настоящем контракте, а также некомплектная считается не поставленной.


6. Сдача-приемка товаров


6.1. При приеме товаров Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах.

6.2. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик подписывает накладные Поставщика. Подписание Заказчиком накладных Поставщика означает проведение проверки в полном объеме.


7. Ответственность Сторон


7.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику одно из следующих требований:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

7.2. В случае, если товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п.5.2., или Стороны не пришли к соглашению по п.7.1., Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров, признанных сторонами ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм с предоставлением Поставщику некачественных товаров.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. За нарушение сроков поставки продукции «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде пени ___ от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения «Поставщиком» своего обязательства.

7.5. За поставку продукции, не соответствующей по качеству условиям муниципального контракта, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере ___(указывается размер штрафа в процентах) от стоимости продукции, поставленной с нарушением условия о качестве. Уплата неустойки не освобождает от исполнения надлежащим образом обязательств по контракту.


7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


8. Порядок рассмотрения споров


8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, если они не урегулированы в ходе переговоров Сторон, подлежат рассмотрению арбитражным судом Липецкой области.

8.2. До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения претензии.


9. Случаи освобождения от ответственности (ФОРС-МАЖОР)


9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего контракта и препятствующих его полному или частичному исполнению. Надлежащим подтверждением наличия таких обстоятельств является акт Торгово-промышленной палаты.

9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п.9.1. настоящего контракта, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если
своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда
само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п. 9.2., продлевает срок исполнения обязательств по контракту на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.


10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия настоящего муниципального контракта до ___________2009 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Основания расторжения и прекращения действия настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру у каждой Стороны.

10.5. Права требования по настоящему контракту могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.


ЗАКАЗЧИК:


ПОСТАВЩИК: